PROCESSO & APPALTI: la revoca della gara può far incorrere la stazione appaltante in responsabilità precontrattuale (T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, sentenza 18 febbraio 2015, n. 325).

PROCESSO & APPALTI: 

la revoca della gara 

può far incorrere la stazione appaltante

 in responsabilità precontrattuale 

(T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 

sentenza 18 febbraio 2015, n. 325)

Massima

1. Nel caso di revoca di procedura contrattuale la circostanza che la fase pubblicistica di scelta del contraente avviata non sia ancora sfociata nell'aggiudicazione non vale, di per sé sola, ad escludere la configurabilità di una responsabilità precontrattuale in capo all'Amministrazione revocante.

2. Occorre a tal fine, invece, verificare in concreto la condotta da questa tenuta alla luce del parametro di diritto comune della correttezza nelle trattative, fermo restando, comunque, che il grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura al momento della revoca, riflettendosi sullo spessore dell'affidamento ravvisabile nei partecipanti, presenta una sicura rilevanza, sul piano dello stesso diritto comune, ai fini dello scrutinio di fondatezza della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Sentenza per esteso

INTESTAZIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2011, proposto da:
Societa' Cave di Romagnano Sesia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Maria Cisa Asinari Di Gresy, Flavia Del Boca, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, corso Re Umberto, 23; 

contro

Comune di San Nazzaro Sesia, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Mattioli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietro Rossanigo in Torino, Via Stampatori, 9; 

per la condanna di San Nazzaro Sesia al risarcimento di tutti danni patiti e patiendi correlati al comportamento colpevole assunto ai danni della società ricorrente, ed in particolare, per la condanna dell'amministrazione intimata alla corresponsione delle seguenti somme:

- importo pari ad euro 3.832,645, oltre I.V.A., ancora dovuto in conseguenza agli interventi assunti dalla giunta comunale in forza della delib.zione on data 03/05/2000, n.7, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dal primo atto di messa in mora inoltrato con lettera raccomandata del 14/11/2006;

- importo pari ad euro 57.183,56 maggiorato del contributo integrativo e dell'iva, così come risultante dalla totalità delle fatture debitamente prodotte in atti corrisposte a tutti i professionisti del cui contributo la Società Cave di R. Sesia spa si è dovuta avvalere per la redazione degli elaborati progettuali predisposti in conseguenza alla deliberazione della giunta comunale in data 30/3/1999 n.25, con rivalutazione monetaria ed interessi legali a partire dal citato atto di messa in mora inoltrato con lettera raccomandata del 14/11/2006;

- dell'ulteriore importo che codesto ecc.mo Tribunale vorrà indicare mediante valutazione ex equo et bono ai sensi dell'art. 1226 c.c., previa occorrendo espletanda verificazione e/o CTU ai sensi degli artt. 66 e segg. c.p.a., sempre a titolo di danno emergente, per essere stata costretta la società esponente ad acquistare materiale di scavo in base ai prezzi maggiori, così come documentati dalla perizia prodotta in atti; il tutto quantomeno in riferimento alle fatture richiamate in perizia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Nazzaro Sesia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente espone:

-di aver presentato un’offerta per effettuare la bonifica agraria di una vasta area nel Comune di San Nazzaro, ci circa 400 mq, in località “Barraggia”, partecipando alla gara indetta con bando del 15.1.1999;

- che con delibera della Giunta n. 25 del 30.3.1999 veniva affidato l’incarico di eseguire i lavori di bonifica, regolati da apposita convenzione, previa acquisizione del parere favorevole da parte della regione Piemonte – assessorato cave e torbiere, ai sensi della L. 69/78; l’onere degli elaborati progettuali a corredo della domanda in Regione sarebbe stato sostenuto dalla affidataria;

- di aver predisposto gli elaborati per la bonifica dell’area di proprietà comunale e per un’area limitrofa, ai fini di ottenere la VIA, divenuta medio tempore di competenza provinciale e di averli presentati in data 1.7.2022;

- che durante il lungo iter istruttorio per ottenere le necessarie autorizzazioni, emergeva le aree erano interessate da usi civici, per cui il Comune avrebbe dovuto avviare il relativo procedimento di svincolo;

- di aver sollecitato più volte il Comune a procedere allo svincolo degli usi civici;

- di aver interrotto l’attività di predisposizione del progetto, avendo appreso che il Comune non aveva in alcun modo avviato la procedura per lo svincolo degli usi civici;

- che la Provincia archiviava la domanda presentata per il rilascio dell’autorizzazione necessaria per effettuare le opere di bonifica;

- che le opere di bonifica non sono quindi state effettuate, né è stata sottoscritta la convenzione prevista.

Parte ricorrente ha citato il Comune avanti il Tribunale ordinario, per ottenere il risarcimento dei danni. Con sentenza n. 802/2010 il Tribunale di Novara ha dichiarato il difetto di giurisidizione a favore del Giudice amministrativo.

Ha quindi trasposto il ricorso avanti questo Tribunale, per ottenere il risarcimento dei danni, conseguenti alla violazione degli artt 1337 e 1338 c.c., alla violazione del dovere di informazione, nonché per lesione dell’affidamento.

I danni sono così quantificati:

- € 57.183, 56, per l’attività dei professionisti esterni al fine di predisporre i progetti necessari per la VIA;

- il risarcimento in via equitativa, per il materiale di scavo acquistato a prezzo maggiore, per la mancata opera di bonifica, come documentato con una perizia.

Viene altresì richiesto il pagamento della somma di € 3.832, 645 oltre Iva, per lavori effettuati in forza di delibera n. 7/2000, di realizzazione di un ponte con strutture prefabbricate sullo scaricatore del cavo “ISNARDI” in località “Peppo Magnano”.

Si è costituita l’Amministrazione comunale, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto avrebbe un petitum differente rispetto a quello del giudizio radicato avanti al Tribunale ordinario; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

La difesa comunale sostiene infatti che nulla sarebbe dovuto perché nella delibera 25/99 viene stabilito che “è affidato l’incarico alla ditta cave di Romagna per la esecuzione dei lavori di bonifica” e “ l’effettiva esecuzione dei lavori avverrà in base ad apposita convenzione da stipulare alla avvenuta acquisizione del parere favorevole da parte della Regione Piemonte assessorato cave e torbiere”.

Poiché la società non ha ottenuto l’autorizzazione per effettuare la bonifica, le spese per la progettazione rimangono a suo carico.

All’udienza del 6 novembre 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) La società ricorrente chiede il risarcimento dei danni correlati al comportamento del Comune di San Nazzaro Sesia, connesso al conferimento dell’incarico di bonifica dell’area in località “Baraggia”.

L’eccezione preliminare è infondata, in quanto il petitum del presente ricorso non è differente rispetto a quello dell’atto di citazione avanti al Tribunale di Novara, essendo chiesto in entrambi i giudizi il risarcimento dei danni a titoli di responsabilità contrattuale e in subordine extra contrattuale.

2) Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti di cui si dirà in seguito.

Rispetto ai fatti sopra dedotti si deve precisare che il Comune, con delibera di Giunta n. 25 del 30.3.1999, ha conferito l’incarico “per l’esecuzione dei lavori di bonifica agraria dei terreni comunali in località Baraggia”, precisando che “l’effettiva esecuzione dei lavori avverrà in base ad apposita convenzione da stipulare successivamente alla avvenuta acquisizione del parere favorevole da parte della regione Piemonte – Assessorato cave e Torbiere ai sensi della L.R. n. 69/78” e che “sarà a carico della Ditta affidataria dei lavori di cui trattasi, la predisposizione degli elaborati progettuali a corredo della istanza prevista dalla L.R. n. 69/78”.

E’ quindi evidente che le spese per la progettazione degli elaborati da presentare al fine di ottenere le autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori fossero state poste a carico della società cave di Romagna.

Ma è altrettanto innegabile che la società assumeva l’onere finanziario della progettazione, in vista dell’incarico di bonifica, che sarebbe stato disciplinato da apposita convenzione, attività dalla quale presumibilmente avrebbe ricavato un utile, che andava a coprire in tutto o in parte le spese di progettazione.

Seppure la società Cave di Romagna non abbia mai ottenuto l’autorizzazione, è anche indubbio che il comportamento del Comune non è esente da responsabilità: la mancata conclusione del procedimento di VIA è imputabile anche al fatto che l’Amministrazione Comunale non ha avviato il procedimento di svincolo degli usi civici (cfr. determina della Provincia di Novara – 3 settore ambiente del 4.4.2006, in cui si dispone l’archiviazione della valutazione perché “il proponente non ha provveduto a presentare gli elaborati tecnici modificati, come dallo stesso richiesto con nota del 16.5.2003 e il Comune non ha presentato lo svincolo degli usi civici di cui sono gravati i terreni oggetto dell’intervento, determinando il non procedimento all’ulteriore corso di valutazione”.).

La società ha ottenuto la proroga dei termini al fine di ripresentare elaborati grafici aggiornati, dopo la conclusione del procedimento di svincolo, procedimento che non è mai stato avviato dal Comune, seppure di sua esclusiva competenza.

Ritiene il Collegio che possa ravvisarsi nel comportamento dell’Amministrazione comunale una responsabilità per difetto di informazione e per violazione del dovere di correttezza nella fase successiva al conferimento dell’incarico, seppure antecedente all’esecuzione del contratto: infatti il Comune ha indubbiamente conferito l’incarico alla società di avviare il procedimento per ottenere la VIA, al fine poi di sottoscrivere il contratto per i lavori di bonifica.

In detta fase “intermedia”, in cui vi è un atto di conferimento di un incarico, ma non è ancora sottoscritto il contratto, sussisteva in capo al Comune un obbligo di informazione, in base al quale doveva informare tempestivamente la società incaricata della esistenza degli usi civici: la presenza di usi civici su un terreno di proprietà comunale non può infatti qualificarsi come factum principis che costituisce un impedimento assoluto all’esecuzione delle opere di bonifica, dovendo il Comune sapere della loro esistenza, e potendo comunque procedere al relativo procedimento di procedimento di liquidazione o liberazione, previsti e disciplinati dalla l. n. 1766/1927.

La società ricorrente era già stata individuata quale aggiudicataria dei lavori di bonifica, per cui in questa fase precedente alla formazione del vincolo contrattuale, in capo ai futuri contraenti sono sorti specifici obblighi di lealtà e correttezza, che si concreta nel dovere di cooperazione e nell’obbligo di solidarietà (in tal senzo TAR Lombardia – sez. Brescia, sez. II n. 610/2013; Cons. stato sez. V n. 3831/2013).

A fronte della richiesta della società di liberare il terreno dagli usi civici, si configura in capo al Comune la responsabilità per la violazione del dovere - discendente dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento della società incaricata, attraverso il compimento di quelle attività necessarie affinché quest'ultima potesse realizzare il risultato cui era preordinato l’incarico conferito.

In questo contesto, l’avvio del procedimento di liberazione degli usi civici si configurava come espressione di un doveroso intervento collaborativo dell’Amministrazione, sicché la perdurante, inerzia da parte della stazione appaltante (benché ritualmente sollecitata) ha reso impossibile la prestazione per fatto imputabile all’Amministrazione, sulla quale non possono non ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte della società ricorrente.

Ritiene quindi il Collegio di ravvisare in capo all’Amministrazione comunale una responsabilità pre- contrattuale, sorta dopo il conferimento dell’incarico di progettazione, seppur prima della stipula della convenzione per l’esecuzione della bonifica.

Per tale ragione, seppure le spese di progettazione fossero a carico della società Cave di Romagna, la stessa ha sostenuto inutilmente dette spese, a causa principalmente dell’inerzia del Comune, senza poi poter effettuare le opere di bonifica, attività da cui avrebbe potuto recuperare parte delle spese sostenute nella fase di progettazione.

Rispetto ai danni richiesti osserva il Collegio che le fatture pro forma relative all’attività dei professionisti esterni non provano l’avvenuto pagamento, per cui non può disporsi il risarcimento sulla base della documentazione prodotta in atti.

Il risarcimento in via equitativa, per il materiale di scavo acquistato a prezzo maggiore, per la mancata opera di bonifica, come documentato con una perizia, non può essere rimborsato in quanto si tratta già della fase esecutiva, che avrebbe potuto essere svolta solo dopo la sottoscrizione della convenzione prevista dalla delibera di Giunta.

Si deve respingere la domanda di pagamento della somma di € 3.832, 645 oltre Iva, per lavori effettuati in forza di delibera n. 7/2000, poiché, non solo esula dalla domanda risarcitoria, ma si tratta di lavori che non attengono alle opere di bonifica, oltre alla circostanza che la domanda, configura come una richiesta di pagamento per l’esecuzione di una prestazione, esula dalla giurisdizione di questo Tribunale.

Il Collegio in applicazione all'art. 34, comma 4, c.p.a., dispone che il Comune proponga a favore del creditore il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni, entro novanta giorni dalla notifica della presente sentenza, rimborsando le spese effettivamente sostenute dalla società Cave di Romagna per l’attività di progettazione svolta dai professionisti incaricati, limitatamente all’attività che si è concretizzata nella presentazione dei progetti alla Provincia di Novara nell’ambito del procedimento per ottenere la VIA.

Il ricorso viene quindi accolto in parte, nei limiti di cui in motivazione.

In considerazione dell’esito del giudizio, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014, del giorno 22 gennaio 2015 e del giorno 5 febbraio 2015, con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Silvana Bini, Consigliere, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

APPALTI: le modalità di dichiarazione di cui all'art. 38, tra Plenarie e soccorso istruttorio (Cons. St., Sez. III, sentenza 4 marzo 2015, n. 1079).

APPALTI: 

le modalità di dichiarazione 

di cui all'art. 38,

 tra Plenarie e soccorso istruttorio 

(Cons. St., Sez. III, 

sentenza 4 marzo 2015, n. 1079)

Repetita iuvant.

Massima

1. Come già chiarito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16/2014, la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d. lgs. 163/2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati, come nel caso di specie, mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici.

2. Una dichiarazione sostitutiva confezionata in tal modo, ha aggiunto l’Adunanza, è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Sentenza per per esteso

INTESTAZIONE

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8877 del 2014, proposto da:

CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda a.t.i. con Televita s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Manzi, dall’Avv. Stefano Baccolini e dall’Avv. Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Andrea Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5; 

contro

Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano - Vasto - Chieti, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso l’Avv. Salvatore Dettori in Roma, Piazza SS. Apostoli, n. 66;

G.P.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Vinti, dall’Avv. Corinna Fedeli, dall’Avv. Dario Capotorto e dall’Avv. Rosella Ferrara, con domicilio eletto presso l’Avv. Stefano Vinti in Roma, Via Emilia, n. 88;

Consorzio Coop. Sociali S.G.S., appellata non costituita;

Consorzio Sinergie Soc. Consortile a r.l., appellata non costituita;

Exprivia s.p.a., appellata non costituita;

Consorzio Target Sinergie Società Consortile, appellata non costituita; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00415/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento dei servizi riconducibili alle attività CUP presso le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo - mcp

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano - Vasto - Chieti e di G.P.I. s.p.a. in proprio e nella qualità di mandataria del r.t.i.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Manzi, l’Avv. De Carolis e l’Avv. Fedeli;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti – qui di seguito, per brevità, l’Azienda – ha indetto, con bando pubblicato nella GUCE del 19.10.2012, la procedura aperta per l’affidamento dei sevizi riconducibili alle attività CUP (Centro Unico di Prenotazione) presso le AA.SS.LL. della Regione Abruzzo.

2. Il criterio di aggiudicazione è stato fissato nell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata con il metodo aggregativo-compensatore, di cui all’allegato P del d.P.R. 207/2010, con l’utilizzo di un “confronto a coppie” di matrice triangolare.

3. La gara è stata aggiudicata inizialmente, con deliberazione n. 1261 del 2013, all’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l., che tuttavia è stata poi esclusa dalla stazione appaltante con successiva deliberazione n. 1475 del 2013 per la riscontrata esistenza di condanne penali, riportate dai legali di Nike s.r.l. e di Gesan s.r.l., e non dichiarate in violazione dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006.

4. L’iniziale esito della gara, favorevole all’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l., è stato impugnato avanti al T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, dall’odierna appellante, CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, mentre le predette due società, con separato ricorso, hanno impugnato la loro successiva esclusione disposta dall’Azienda.

5. Il T.A.R. pescarese, con sentenza n. 126 del 19.3.2014, ha respinto il ricorso proposto dalle due società facenti parte dell’a.t.i. esclusa, mentre ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al proprio ricorso da parte di CNS, una volta rigettato il ricorso dell’a.t.i. contro la sua esclusione, con definitiva conferma di quest’ultima.

6. L’Azienda ha quindi chiesto all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici se, in seguito all’esclusione dell’a.t.i., dovesse procedere direttamente all’affidamento del servizio in favore di CNS, seconda classificata nella graduatoria originaria, oppure se dovesse riassegnare i punteggi relativi alle offerte tecniche, mediante la rinnovazione del “confronto a coppie”, ovviamente con l’esclusione di tutti i confronti dei punteggi in precedenza attribuiti all’a.t.i. Nike, originaria vincitrice.

7. L’Autorità di Vigilanza, con parere precontenzioso n. 141 del 20.6.2014, si è espressa per la seconda soluzione.

8. Questo Consiglio, con la sentenza n. 4543 dell’8.9.2014, ha respinto infine gli appelli proposti da Nike s.r.l. e da Gesan s.r.l. avverso la sentenza del T.A.R., confermando la loro esclusione dalla gara, e ha dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, l’appello incidentale di CNS, disponendo la rinnovazione della gara con il metodo del confronto a coppie tra CNS e G.P.I. s.p.a.

9. L’Azienda, a seguito della riconvocazione della Commissione giudicatrice e della rassegnazione dei punteggi alle offerte tecniche in gara, ha aggiudicato quindi l’appalto, in via provvisoria, alla costituenda a.t.i. tra GPI s.p.a., Consorzio Coop. Sociali S.G.S., Consorzio Target Sinergia Consortile a r.l. ed Exprivia s.p.a. (di seguito, per brevità, a.t.i. G.P.I.), risultando l’attuale appellante CNS seconda classificata.

10. CNS, assumendo che l’offerta dell’aggiudicataria non fosse conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, ha quindi impugnato avanti al T.A.R. Abruzzo, sezione staccata di Pescara, l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore dell’a.t.i. G.P.I., di cui alla determinazione n. 1066 del 12.8.2014.

11. Il T.A.R., con sentenza n. 415 del 15.10.2014, ha dichiarato il ricorso proposto contro la mancata esclusione di G.P.I. s.p.a. irricevibile per tardività e, comunque, inammissibile per carenza di prova dell’interesse ad agire, compensando le spese di lite.

12. Avverso tale sentenza ha proposto appello CNS, chiedendone la riforma e riproponendo, in questa sede, il primo e il terzo motivo di ricorso, non esaminati nel merito dal primo giudice, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti impugnati e il risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente aggiudicazione dell’appalto e declaratoria di inefficacia dei contratti di appalto.

13. Si sono costituite l’Azienda e G.P.I., chiedendo entrambi di respingere l’appello.

14. Nella camera di consiglio del 27.11.2014, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 29.1.2015 per il sollecito esame del merito.

15. Nella pubblica udienza del 29.1.2015 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

16. L’appello è solo parzialmente fondato, in relazione all’erronea declaratoria di irricevibilità e/o inammissibilità dell’originario ricorso che, tuttavia, deve essere respinto nel merito per le ragioni che di seguito si esporranno.

17. Il T.A.R. pescarese, nel dichiarare tardivo il ricorso di CNS, ha ritenuto che nel presente giudizio apparirebbe ormai dimostrato e, quindi, rilevabile d’ufficio che, da un lato, l’interesse dell’odierna appellante è solo quello di ottenere l’aggiudicazione attraverso il nuovo confronto delle offerte e che, dall’altro, tale confronto non può mai portare all’aggiudicazione in suo favore, così come dimostrato dalle operazioni compiute dall’Amministrazione resistente e non oggetto di censura.

17.1. Secondo il primo giudice, più precisamente, “la circostanza che quello al riconteggio fosse l’unico interesse tutelabile dalla ricorrente e la circostanza che in relazione a ciò vi fosse una situazione di carenza di chance di aggiudicazione, in difetto dell’esclusione dell’odierna controinteressata, sono entrambe preesistenti sin dal momento dell’introduzione del primo giudizio (quello da cui è scaturita la sentenza n. 456 del 2013 di questo Tribunale amministrativo) avverso la mancata esclusione di Nike s.r.l., sicché quantomeno da quella data deve ritenersi decorrere il termine di impugnazione anche della mancata esclusione dell’odierna controinteressata GPI s.p.a., con la conseguente manifesta tardività dell’odierna impugnazione (ciò in quanto il riconteggio è operazione meramente matematica e non discrezionale)” (pp. 3-4 della sentenza impugnata).

17.2. In altri termini, seguendo il ragionamento del primo giudice, CNS avrebbe dovuto, già nel giudizio promosso contro la – almeno inizialmente – mancata esclusione dell’originaria prima classificata Nike s.r.l., contestare la mancata esclusione anche di GPI s.p.a., dato che, senza anche tale esclusione, essa non avrebbe potuto aggiudicarsi la gara in seguito al riconteggio condotto alla stregua del confronto a coppie e del metodo aggregativo-compensatore.

17.3. Ma questa conclusione è erronea, posto che, se così fosse, il T.A.R. medesimo avrebbe dovuto dichiarare, anche d’ufficio, inammissibile il ricorso proposto da CNS contro la sola mancata esclusione dell’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l., per il radicale e originario difetto di interesse e per il mancato superamento della prova di resistenza, anziché limitarsi a dichiararne la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dato che l’esclusione di detta a.t.i. non avrebbe avuto alcuna concreta utilità per CNS, la quale non si sarebbe potuta aggiudicare la gara, ostandovi la miglior offerta di G.P.I. s.p.a., né ottenere qualsivoglia risultato concretamente apprezzabile quanto alle sorti della gara.

17.4. Questo stesso Consiglio al contrario, nella sentenza n. 4543 dell’8.9.2014 (p. 14), ha chiarito che la eventuale definitiva esclusione dell’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l. “non comporta, come sostenuto, a seguito della rivalutazione e del ricalcolo delle offerte restanti, la conseguente aggiudicazione alla terza, la GPI; in effetti sia in caso di “scorrimento” sia in caso di rinnovazione dell’esame delle offerte il C.N.S. è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale”.

17.5. Il giudicato formatosi sul punto non può essere posto nel nulla dal rilievo secondo cui esso non vincolerebbe la decisione nel presente giudizio circa l’attuale legittimazione dell’odierna appellante a censurare qui, per la prima volta, la mancata esclusione di GPI s.p.a. perché, una volta ammesso da questo stesso Consiglio – condivisibilmente o meno, qui non rileva, poiché trattasi di statuizione avente ormai autorità di giudicato – che CNS potesse impugnare la mancata esclusione dell’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l. senza dover anche impugnare quella di GPI s.p.a., non può ora negarsi tale premessa, rendendoinutiliter datum quel giudicato, e affermarsi invece contraddittoriamente che essa sin da quel primo giudizio dovesse, invece, impugnare tale mancata esclusione e, quindi, dichiarare irricevibile il ricorso ora proposto.

17.6. Il principio della celerità e della concentrazione dei giudizi, invocato dal T.A.R. a conforto di tale contraddittoria motivazione, doveva essere coerentemente salvaguardato, al più, con la declaratoria di inammissibilità, per mancato superamento della prova di resistenza, del primo ricorso, non già con la declaratoria di irricevibilità del secondo, peraltro in violazione del giudicato che, diversamente da quanto sembra adombrare il primo giudice, è vincolante anche quanto alla sussistenza delle condizioni dell’azione che questo stesso Consiglio, evidentemente, ha ritenuto tutte sussistenti, all’atto della propria pronuncia, disponendo espressamente, nel dispositivo della sentenza n. 4543/2014, la prosecuzione della gara con il metodo del confronto a coppie tra CNS, odierna appellante, e G.P.I. s.p.a.

17.7. Di qui la necessità di riformare, perché viziata sul punto da error in procedendo, la sentenza impugnata, che avrebbe dovuto esaminare nel merito le censure sollevate dall’odierna appellante anziché dichiararle irricevibili.

18. La sentenza merita riforma anche nella parte in cui ha altresì ritenuto inammissibile, per carenza di prova circa l’interesse ad agire, il ricorso di CNS poiché essa non avrebbe dato concreta dimostrazione che, in caso di esclusione anche di GPI s.p.a. e a seguito del successivo confronto tra le concorrenti rimaste in gara, l’aggiudicazione spetterebbe proprio alla ricorrente.

18.1. Di tale questione officiosa, attinente alla sussistenza di una fondamentale condizione dell’azione come l’interesse ad agire, il primo giudice non ha dato rituale avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., poiché di tale rilievo non si rinviene traccia nel verbale della camera di consiglio del 2.10.2014, prodotto dall’odierna appellante e facente fede, sino a querela di falso, di quanto dichiarato dalle parti e statuito dal Collegio giudicante in quella sede.

18.2. Ove avvisata, infatti, CNS avrebbe potuto dare prova di tale interesse, come ha fatto nel presente grado di giudizio, producendo la documentazione comprovante la sussistenza dell’interesse ad agire e, in particolare, il conteggio del ricalcolo conseguente all’auspicata esclusione di G.P.I. s.p.a. (doc. 18 fasc. parte appellante).

18.3. Ne segue che, in presenza di tale prova, che l’appellante è legittimata a fornire in questa sede a fronte della violazione dell’art. 73 c.p.a. da parte del primo giudice, il ricorso originario è pienamente ammissibile e deve essere esaminato nel merito.

19. Due sono le censure, di tenore analogo, che l’appellante ha inteso qui riproporre.

19.1. Con il primo (pp. 16-23 del ricorso) CNS ha nuovamente censurato l’omessa dichiarazione – da parte dei legali rappresentanti di talune delle società costituenti l’a.t.i. aggiudicataria nonché da parte di taluni rappresentanti legali delle imprese ausiliarie che hanno fornito i requisiti partecipativi alla medesima a.t.i. – del possesso dei requisiti di moralità professionale indicati dall’art. 38 del d. lgs. 163/2006.

19.2. CNS ha più in particolare lamentato la mancanza della dichiarazione del sig. Domenico Pirozzi, Vicepresidente del Consorzio Target, nonché e ancora la mancanza della dichiarazione del medesimo Vicepresidente della In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus, sig. Domenico Pirozzi, e di un terzo consigliere, sig. Giovanni Pirozzi, della In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus.

19.3. Con il secondo motivo (pp. 23-31 del ricorso) l’appellante ha evidenziato la presenza, sia nella mandante Exprivia s.p.a. che nella ausiliaria Exprivia Healthcare It s.r.l., di alcuni procuratori muniti della rappresentanza della società che, data l’ampiezza dei poteri loro assegnati, avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di moralità professionale.

20. Entrambe le censure, qui sinteticamente riportate, sono infondate in diritto e vanno disattese.

20.1. La prima – non diversamente, del resto, dalla seconda – muove da una lettura formalistica dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, che è stata definitivamente superata dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio nella sentenza n. 16 del 31.7.2014 e, ora, anche dalla nuova previsione del comma 2-bis, introdotto dall’art. 39 del d.l. 90/2014, conv. in l. 114/2014, per quanto inapplicabile ratione temporis alla presente controversia.

20.2. Nel caso di specie il sig. Davide Zamagni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del Consorzio Target, ha dichiarato al punto 3) della dichiarazione che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza erano unicamente il sig. Davide Zamagni medesimo ed ha quindi redatto e depositato le dichiarazioni di cui all’art. 38, lett. b), c) e m-ter).

20.3. Analogamente il sig. Simone Vezzali, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante di In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus, ha dichiarato, con il modello di dichiarazione unico allegato in gara, che “in capo alla succitata impresa non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del d. lgs. 163/06” e successivamente, al punto 3, che l’unico amministratore munito di poteri di rappresentanza era il medesimo Simone Vezzali, che poi ha reso le ulteriori dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

21. Ora l’appellata G.P.I. s.p.a. ha convincentemente dimostrato, sia mediante la disamina dello statuto (art. 26) che del certificato camerale del Consorzio che con la produzione dello statuto della Cooperativa (art. 30), che gli unici amministratori muniti di poteri rappresentativi, tanto nel Corsorzio Target quanto In Opera Soc. Coop. Sociale Onlus, fossero rispettivamente i soli Presidenti, sig. Davide Zamagni e sig. Simone Vezzali, non competendo ai Vicepresidenti alcun potere di rappresentanza legale capace di impegnare gli enti all’esterno se non in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.

21.1. Ma, anche volendo ammettere con l’appellante – e in conformità, del resto, con l’interpretazione prevalente nella giurisprudenza di questo Consiglio (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 13.3.2013, n. 1494) – che i vicepresidenti avessero, invece, ampi poteri rappresentativi e che il loro nominativo, proprio per tale ragione, dovesse essere indicato nella dichiarazione, non per ciò ne discenderebbe la conseguenza espulsiva invocata dall’appellante.

21.2. Ha chiarito l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, nella già menzionata sentenza n. 16 del 31.7.2014, che la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d. lgs. 163/2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati, come nel caso di specie, mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici.

21.3. Una dichiarazione sostitutiva confezionata in tal modo, ha aggiunto l’Adunanza, è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

21.4. Non è dunque corretto trarre la conclusione che l’odierna appellata dovesse essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, ben potendo, del resto ed anzi dovendo la stazione appaltante procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai predetti soggetti ed escludere l’odierna a.t.i., laddove questi abbiano effettivamente precedenti penali, come, peraltro, già è avvenuto per l’a.t.i. Nike s.r.l. – Gesan s.r.l.

21.5. Analoghe considerazioni devono svolgersi, quanto alla seconda censura, anche per le dichiarazioni che, ai sensi dell’art. 38 del d. lgs. 163/2006, avrebbero dovuto rendere i procuratori speciali, asseritamente muniti della rappresentanza delle società, e in particolare il sig. Antonio Lucio Gadaleta, per quanto concerne Exprivia s.p.a., e i sigg. Enrico Annese, Nicola Piccininni e Mariacecilia Guglielmi, per quanto riguarda, invece, l’ausiliaria Exprivia Healthcare It s.r.l.

21.6. Alle considerazioni svolte dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 16/2014, valevoli anche per i procuratori speciali muniti di ampi poteri rappresentativi, si devono peraltro aggiungere anche quelle svolte ancora dall’Adunanza nella precedente sentenza n. 23 del 2013, secondo cui, qualora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest’ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione di cui art. 38, ma “soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l’assenza del requisito della moralità professionale”.

21.7. Ne segue che, anche ammettendo che i procuratori ad negotia di cui si controverte fossero muniti di ampi poteri rappresentativi, come assume l’appellante, tali da renderne assimilabile, per l’incidenza e la rilevanza del ruolo gestorio, il ruolo a quello degli amministratori, l’effetto espulsivo non potrebbe discendere, sul piano formale, dalla sola mancata dichiarazione di cui all’art. 38, ma solo e sostanzialmente dalla riscontrata ed effettiva sussistenza di precedenti penali in capo ad essi, sussistenza nemmeno asserita, prima ancor che provata, da parte dell’appellante.

21.8. Di qui, per le ragioni esposte, l’infondatezza anche del secondo motivo di appello.

22. In conclusione il ricorso di CNS, tempestivo e ammissibile, deve essere respinto nel merito, essendosi rivelate infondate le censure proposte nell’originario ricorso e riproposte dall’appellante in questa sede.

23. La complessità delle ragioni, sopra esposte, induce a compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge nel merito il ricorso proposto in primo grado da CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)